Condiciones que rigen el acceso y la contratación de los servicios de cálculo estructural y fabricación de pórticos metálicos.
Bradakosa Estructuras de Acero ofrece servicios de ingeniería estructural consistentes en el cálculo analítico mediante modelos de elementos finitos, la soldadura por arco sumergido de pórticos metálicos de sección variable para naves industriales pesadas, y el dimensionamiento de uniones abulonadas para resistir esfuerzos de torsión y cargas climáticas externas severas.
El cliente declara conocer que los resultados del cálculo estructural y las piezas fabricadas se ajustan a las especificaciones técnicas acordadas en el presupuesto y planos aprobados, y que cualquier modificación posterior requerirá un nuevo análisis y presupuesto.
El cliente se obliga a proporcionar la información técnica completa y veraz necesaria para la ejecución del proyecto, incluyendo planos de arquitectura, estudios geotécnicos, cargas de uso y condiciones climáticas del emplazamiento.
El incumplimiento de estas obligaciones podrá retrasar los plazos acordados y generar costes adicionales que serán facturados al cliente.
Todos los modelos de elementos finitos, planos de taller, memorias de cálculo y cualquier documentación técnica generada por Bradakosa son propiedad intelectual de la empresa, y el cliente recibe una licencia de uso limitada para la ejecución de la obra contratada.
El cliente se compromete a no reproducir, distribuir ni ceder a terceros la documentación técnica sin autorización expresa por escrito de Bradakosa. Esta obligación subsistirá durante cinco años tras la finalización del proyecto.
Bradakosa tratará como confidencial toda la información del cliente que no sea de dominio público, y no la revelará a terceros salvo obligación legal o necesidad técnica justificada para la ejecución del servicio.
Bradakosa responderá únicamente por los daños directos causados por negligencia probada en el cálculo estructural o en la fabricación de los pórticos, siempre que el cliente haya cumplido con sus obligaciones de información y acceso.
Quedan excluidos los daños indirectos, pérdida de beneficios, paralización de la actividad o daños a terceros derivados de retrasos en la obra, modificaciones no autorizadas o uso inadecuado de la estructura.
La responsabilidad total de Bradakosa en ningún caso superará el importe del contrato correspondiente al proyecto en el que se origine el daño.
Los servicios se facturarán según el presupuesto aprobado, con un anticipo del 40% al inicio del proyecto, un 30% tras la entrega de la memoria de cálculo y el saldo restante contra entrega de los planos de taller y certificados de soldadura.
Los plazos de pago son de 30 días desde la fecha de cada factura. Los retrasos en el pago devengarán un interés de demora del 1,5% mensual sobre el importe pendiente.
Bradakosa se reserva el derecho de suspender la ejecución del servicio si el cliente acumula dos facturas impagadas, sin perjuicio de reclamar los daños y perjuicios correspondientes.
Bradakosa podrá modificar estos términos de uso en cualquier momento, notificando los cambios al cliente con al menos 30 días de antelación mediante correo electrónico a la dirección registrada.
Si el cliente no acepta las nuevas condiciones, podrá resolver el contrato sin penalización dentro de los 15 días siguientes a la notificación, liquidando únicamente los servicios ya ejecutados hasta esa fecha.
Las modificaciones no afectarán a los proyectos ya contratados y en ejecución, salvo acuerdo expreso de ambas partes.
Cualquiera de las partes podrá resolver el contrato por incumplimiento grave de la otra, previa notificación por escrito con un plazo de 15 días hábiles para subsanar el incumplimiento.
Se consideran incumplimientos graves: el impago de dos facturas consecutivas, la revelación de información confidencial, o la paralización injustificada del proyecto por más de 30 días.
En caso de resolución, el cliente abonará los servicios efectivamente prestados hasta la fecha, y Bradakosa entregará la documentación técnica generada hasta ese momento, sin perjuicio de las acciones legales que correspondan.
Para cualquier consulta sobre estos términos, reclamaciones o notificaciones legales, el cliente puede dirigirse a la dirección postal: Pineda 4, o al correo electrónico: info@bradakosa.com.
El teléfono de contacto para asuntos administrativos es (084)15447-9013, disponible en horario laboral de lunes a viernes de 9:00 a 18:00.
Estos términos se rigen por la legislación española, y cualquier controversia se someterá a los juzgados y tribunales de la ciudad donde se ejecute el proyecto, con renuncia expresa a cualquier otro fuero.